Algemene voorwaarden hovenier — model & voorbeeld

Partijen

Deze algemene voorwaarden gelden tussen Groenzorg BV, met zetel te Adres/zetel van de hovenier (ondernemingsnummer BE0123.456.789), hierna 'de hovenier', en Naam van de klant, met adres te Adres van de klant, hierna 'de klant', met betrekking tot de overeenkomst van 1 september 2026.

Voorwerp van de overeenkomst

De hovenier verbindt zich tot uitvoering van de volgende werken: Aanleg terras, beplanting en grasaanleg volgens plan. De aard van de opdracht betreft: Tuinaanleg (eenmalig project).

Prijs en betaling

Bij bestelling is een voorschot verschuldigd van 30% van de totale prijs, het saldo is betaalbaar bij oplevering binnen 30 dagen na factuurdatum.

Uitvoeringstermijn

De hovenier voert de werken uit binnen een redelijke termijn, rekening houdend met seizoensgebonden en weersomstandigheden die eigen zijn aan tuinwerken. Vertragingen door overmacht of weersomstandigheden kunnen niet aan de hovenier worden verweten.

Oplevering, waarborg en klachten

De hovenier waarborgt de goede aanslag van geleverde beplanting gedurende 12 maanden na oplevering, behoudens verwaarlozing of gebrek aan normaal onderhoud door de klant.

Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor een tekortkoming die het gevolg is van overmacht, waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, plantenziekten of overheidsmaatregelen die de uitvoering onmogelijk maken.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de hovenier is beperkt tot de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, met uitsluiting van indirecte schade, en is in elk geval beperkt tot het bedrag van 2500.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat hieruit voortvloeit, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de hovenier zijn zetel heeft, onverminderd de dwingende bevoegdheidsregels ten voordele van de consument.