Groenonderhoud-/hoveniersovereenkomst — model & voorbeeld
Aanleg en onderhoud van tuin, groenvoorziening of bedrijfsterreinen. Je eerste document is gratis; daarna kost een document €5. Lexparaat kiest de juiste clausules, verankert de wetsartikelen en bewaakt straks de termijnen voor je.
Stel je Groenonderhoud-/hoveniersovereenkomst op — 1e document gratis →
AI-opgezet model · naar Belgisch recht · een jurist tekent jouw exemplaar
Zo ziet dit model eruit
Een voorbeeld met fictieve gegevens — jouw versie vul je zelf in.
Partijen
Tussen BVBA Groenzicht, Tuinlaan 5, 9000 Gent, hierna 'de opdrachtgever', en Groenwerk NV, Parkstraat 12, 2000 Antwerpen, hierna 'de aannemer', wordt overeengekomen wat volgt.
Voorwerp van de overeenkomst
De aannemer verbindt zich tot het uitvoeren van groenonderhouds- en/of hoveniersopdrachten op de locatie Adres of omschrijving van de locatie waar de werken worden uitgevoerd, conform de tussen partijen afgesproken specificaties.
Duur en aanvang
De overeenkomst vangt aan op 1 september 2026 en de werken worden opgeleverd op 1 september 2027, behoudens onvoorziene omstandigheden.
Uitvoering van de werken
De aannemer voert de werken uit volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften. De opdrachtgever verschaft de nodige toegang tot de locatie.
Prijs en betaling
De vergoeding voor de werken bedraagt 2.500 euro excl. btw, of maandelijks bedrag. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid
De aannemer is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming in zijn hoofde, behoudens overmacht. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt beperkt tot hetgeen wettelijk toegelaten is.
Overmacht
Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming die het gevolg is van overmacht, waaronder begrepen extreme weersomstandigheden die de uitvoering van de werken redelijkerwijze onmogelijk maken.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor elk geschil dat hieruit voortvloeit, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de aannemer bevoegd, tenzij dwingende bevoegdheidsregels anders bepalen.
Dit is het begin van het model. Vul je eigen gegevens in voor het complete, kant-en-klare document.
Wat staat er in een groenonderhoud-/hoveniersovereenkomst?
Dit model bevat onder meer deze onderdelen — je vult ze in met je eigen gegevens:
- Partijen
- Voorwerp van de overeenkomst
- Duur en aanvang
- Uitvoering van de werken
- Prijs en betaling
- Aansprakelijkheid
- Beëindiging
- Overmacht
- Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Welke gegevens vul je in?
- Naam en adres van de opdrachtgever
- Naam en adres van de hovenier/aannemer
- Adres of omschrijving van de locatie waar de werken worden uitgevoerd
- Startdatum van de overeenkomst
- Aard van de overeenkomst
- Verwachte einddatum / opleveringsdatum
- Opzegtermijn (in maanden)
- Overeengekomen prijs of vergoeding
- Betalingstermijn na factuurdatum (in dagen)
Veelgestelde vragen
Wat kost een groenonderhoud-/hoveniersovereenkomst?
Je eerste document is gratis. Daarna kost een document €5, of €29 voor alle modellen uit dezelfde bundel. Invullen en bekijken kost je niets. Wil je dat een jurist het controleert en meetekent, dan kost dat €99.
Is dit model juridisch gecontroleerd?
Het is een AI-opgezette werkversie uit gecureerde clausules naar Belgisch recht. Laat vóór ondertekening altijd een jurist meekijken — dat is precies de betaalde stap die Lexparaat biedt.
Kan ik het model aanpassen?
Ja. Je vult de velden zelf in en kunt de tekst daarna in gewone taal verfijnen.
Wanneer gebruik je een Groenonderhoud-/hoveniersovereenkomst?
Aanleg en onderhoud van tuin, groenvoorziening of bedrijfsterreinen.
Stel je Groenonderhoud-/hoveniersovereenkomst op — 1e document gratis →
Vergelijkbare modellen
Service level agreement (SLA)
De bijlage die afspraken over beschikbaarheid, reactietijden en onderhoud meetbaar maakt — met service credits als het niveau structureel niet wordt gehaald.
Bekijk →
Aanneming van werk
Voor bouw-, installatie- of maakwerk met een concreet eindresultaat. Regelt de prijs, oplevering, garantie — en meerwerk alléén schriftelijk vooraf, want daar gaan de conflicten over.
Bekijk →
Bouwteamovereenkomst
Samenwerking van opdrachtgever, adviseurs en aannemer in de ontwerpfase.
Bekijk →
Distributieovereenkomst
Voor een wederverkoper die jouw producten in eigen naam verkoopt. Regelt gebied, exclusiviteit, minimumafname en merkgebruik — en blijft bewust weg van het dwingende agentuurregime.
Bekijk →
Managementovereenkomst
Voor een directeur die via de eigen BV factureert — managementfee, rol en de DGA-aandachtspunten helder vastgelegd.
Bekijk →
Onderhoudscontract
Periodiek preventief en correctief onderhoud van machines, installaties of technische apparatuur.
Bekijk →
